《疫情過后的索賠應(yīng)對思路》講解了疫情后各類項目管理中的關(guān)鍵問題及其應(yīng)對策略。文中闡述了疫情過后招標管控的新原則，強調(diào)風(fēng)險分擔機制及專項附件的設(shè)置，并明確禁止將無法預(yù)料的風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給承包方。文檔對開發(fā)商是否可以延期交房進行詳盡分析，根據(jù)不同時間簽訂合同的情境探討疫情對交付期限影響的可能性與合法性。在工期能否順延問題上，文件指出應(yīng)第一時間了解工人構(gòu)成比例、身體狀況等實時數(shù)據(jù)來判斷工期受影響的程度。同時，詳細規(guī)定了如何判定因疫情導(dǎo)致延誤的具體時間，并提出了針對人員機械材料費用的補償思路以及搶工費用和其他相關(guān)費用的補償考量。
《疫情過后的索賠應(yīng)對思路》適用于建筑行業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)等相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)和個人。對于開發(fā)商和承包商，在處理疫情后的工程延期索賠事宜時，本文提供的原則指導(dǎo)有助于雙方共同應(yīng)對疫情帶來的不可預(yù)測因素，確保工程項目順利推進。它也為政府部門審核相關(guān)企業(yè)的延期或補償申請?zhí)峁﹨⒖家罁?jù)。此外，對于法律專業(yè)人士而言，該文件可為研究疫情相關(guān)案件的法理依據(jù)以及責任劃分提供重要信息，協(xié)助制定更合理的判決方案。
